电线线路改造施工合同范本（通用13篇）
随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的电线线路改造施工合同范本，欢迎阅读与收藏。
电线线路改造施工合同 1
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。
一、工程概况及承包方式：
1、工程名称：米脂县劳动服务科低压线路工程
2、工程地点：米脂县劳动服务科
3、工程内容：施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、验收。
4、承包范围：包工包料：工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）、本工程施工范围内一切技术资料、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。
二、工程期限及质量
工程期限：合同签订后即开工；
工程质量：工程质量合格，保证用电正常。
三、甲方责任及权利：
1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的.不良现象。
四、乙方责任：
1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责；
3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿；
4、结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据；
五、合同价款与付款方式：
1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘（￥33458.3380元）；
2、付款方式：合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次性付清所有工程款。
六、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：
时间：______年____月____日时间：______年____月____日
电线线路改造施工合同 2
发包方：_________________(以下简称甲方)
承包方：_________________(以下简称乙方)
甲方将电力线路改造工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：
一、工程地点市区路
二、工程性质包工包料。
三、工程造价
四、施工期限自本合同签订之日起，至_________________年_________________月_________________日前全部完工。
五、付款方式工程完工经验收合格后，甲方于乙方提供税票后一次性付清工程款。
六、工程内容：将原16平方线改装成50平方线。
七、双方的权利和义务
1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。
3.乙方施工人员必须持有合格上岗证,施工过程中,施工人员必须穿戴绝缘劳保用品(如劳保鞋、手套等)，如有高空作业，必须佩带安全带、安全帽。
4.乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的'安全责任事故均由乙方承担。
5.乙方提供施工所用的电线、电缆材料指定为广东电缆厂产品。
八.违约责任
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外)，每延长一天罚款元。
2.工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。
3.工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。
九.其它
1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。
甲方(签章)：_________________
负责人签名：_________________
_______年____月______日
乙方(签章)：_________________
负责人签名：_________________
____年______月_____日
电线线路改造施工合同 3
甲方：_______
地址：_______
联系人：_______
联系电话：_______
乙方：_______公司
地址：_______
联系人：_______
联系电话：_______
丙方：_______
地址：_______
联系人：_______
联系电话：_______
传真：_______
开户银行：_______
帐号：_______
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。
四、甲方的权利和义务
1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用；
2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料；
3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便；
4、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙方的权利和义务
1、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作；
2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求；
3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
六、丙方的.权利和义务
1、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工；
2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工；
3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求；
4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故；
七、线路迁改工程内容
迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。
八、工程费用及付款方式
1、根据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一致，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
2、付款方式
（1）甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元，大写：叁仟万元；
（2）甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。
九、施工期限
1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工；
2、因以下原因，造成施工延误的，工期相应顺延：
（1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。
（2）因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误；
（3）因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。
十、争议解决方式
协议各方在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙方住所地人民法院提起诉讼解决。
十一、其他事项
1、其他未尽事宜，另行协商；
2、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。
3、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方肆份。
甲方：（盖章）
法定代表人：
授权委托人：_______
时间：_______
乙方：_______公司（盖章）
负责人：_______
授权委托人：_______
时间：_______
电线线路改造施工合同 4
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲方现因生产需要，有氨水车间设备及附属平台、管线需安装，乙方要求承包该工程，现经甲乙双方协商一致，签订以下合同。
一、施工地点：
甲方厂区内。
二、工程内容：
1、乙方根据甲方提供的有关设计图纸组织施工，图纸中所包含的所有设备、配件、管线、平台及车间配套的蒸汽、供水、原料管道等均包含在合同范围内。
2、制作安装所需的`设备、主材、配件及油漆等由甲方提供。其它如氧气、乙炔、电焊条等辅助材料及吊装等均由乙方自理。
3、设备安装后须由乙方进行试压，乙方需配合甲方进行车间试生产。
4、开关柜、电器线路的安装由甲方负责与乙方无涉，甲方如有设计、安装上的`改动须出具联系单予乙方。
三、工程质量要求：
按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等国家有关标准。
四、工程期限：
工程安装自 3月31日起至5月5日结束，5月6日至5月9日为调试期，调试结束全部清场，工期共计36天(包括停电、雨天等)。乙方如未能按期完工则每拖延一天罚款300元。
五、验收标准：
设备安装调试完成后由甲方验收小组对工程按有关标准进行试验验收。
六、安全措施：
乙方在施工过程中必须安全生产，文明施工，规范操作，备好劳动保护用品，严守甲方安全生产的各项规章制度，服从安全管理人员的指挥。凡发生安全事故由乙方负全责与甲方无涉;凡发生质量事故，浪费、损坏甲方财物的由乙方照价赔偿。
七、施工纪律：
施工废料应按地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，应做到工完、料净、场地清。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。
八、相关要求：
乙方进入甲方施工现场前必须与甲方安保部门签好安全生产事故责任书，如不订立安全生产责任书，不准施工。
九、合同价格：
工程完工后按甲方验收小组验收的工程量，按股份公司20__版定额结算。监检费用另由甲方支付。
十、付款方式：
工程开工后预付30%，验收合格后凭安装发票再付50%，余款在三个月后一次付清。
十一、本合同一式四份
甲方三份，乙方一份，甲乙双方签字(盖章)生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日
电线线路改造施工合同 5
甲方：
乙方：
为了满足学校食堂各种机器的`.用电，食堂必须安装三相电。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间：
___年_月_日至___年_月_日。
二、改造材料：
包工包料。所涉及材料均采用国标材料。
三、工程安全：
乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，甲方不负责乙方在施工中的安全，乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责，对甲方电器财产高度负责，如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全，电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用 ：
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用：____圆(_____元)
五、材料检验：
施工前乙方先将材料交甲方检验，经检验合格后，乙方方可施工。如果在检验中发现材料不合格，甲方有权要求乙方更换材料施工。
六、施工要求
1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、 在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料，乙方要赔偿相应的材料。
七、付款：
施工完成经甲方检验合格并试用3个月无异样，全额付款。
甲方： 乙方：
年 月 日
电线线路改造施工合同 6
甲方（建设方）：__有限责任公司
乙方（施工方）：身份证号：
甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”，已经在__镇街道开办了一座乡级直营超市，现需要铺设超市内三相电路，施工合同安装照明灯具和电风扇等电器，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，共同遵守。
一、施工内容
1、从电杆接入线开始，更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。
2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和店内实际情况，需要走暗线之处，必须走暗线，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，移交甲方保存，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的'工序拆除返工。
5、乙方应妥善保管，正确安装甲方提供的.电线和所有用电器，公文写作范文若发生丢失和损坏，由乙方全额赔偿。
6、施工结束后，留10%的工程款做保修金，保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线和各类用电器均由甲方自行采购，乙方可对规格、型号提出建议。
2、乙方只负责安装施工，按照商店内用电面积每平方米施工费为 元，施工费总额为 （大写）元，施工结束后一次结算。
3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格，即付给乙方除保修金以外的工程款，保修期满后，付给保修金。
四、安全责任
乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期：20__年__月__日至20__年__月__日，每延长一天工期扣工程款的__%。
2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。
3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。
甲方：__有限责任公司
代表（签字）：
乙方（签字）：
签订日期：
电线线路改造施工合同 7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。
一、工程概况、规模：
甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装(具体面积按实际施工面积为准)承包给乙方施工。
二、承包形式及承包工作内容：
1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。
2、承包施工工作内容：通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。
三、工程质量：
必须保证所有管道通畅无堵塞现象，必须按国家现行验收标准验收，必须达到合格以上的质量标准;施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。
四、安全责任：
乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。
五、结算价格及付款方式：
本工程总价为____________大写_____________元。工程将在_______年____月____日主要部分完工;工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款;余款待一星期内全额付清。
六、材料：
1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为500x500x50。
2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。
3、本预算不包含建渣外运。
七、违约责任
1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。
2、因甲方原因及不抵抗因素的不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。
3、乙方的施工达不到合同约定的`质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。
4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报公安部门处理。
5、为确保工程质量，乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。
6、甲方应配合乙方组织施工，如甲方原因及第三方(联通公司，广播公司)原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动，工期顺延。
八、其它约定
1、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改(或单方面修改)无效。
九、有关事宜
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：
__年__月__日
电线线路改造施工合同 8
甲方：
乙方：
在平等合理的基础上，经友好协商，_______（以下简称甲方）委托______（以下简称乙方）承担幼儿园用电线路改造工程，现就有关事宜，双方达成以下协议：
一、基本原则
（一）乙方向甲方提供工程施工，乙方有权依照规定收取合理的服务费用，甲方亦应履行相应的支付义务。
（二）如乙方非因其自身的过错而不能提供或者不能完全提供工程施工时，应及时通知甲方，并应尽最大努力协助甲方从其他渠道获得相同或者类似的`服务。
（三）乙方向甲方提供工程施工服务，必须符合双方同意的`用途以及国家规定的有关标准。
（四）对于双方任何一方因违反规定而给对方造成的损失，该方应向对方承担违约赔偿责任。
（五）双方中任何一方履行义务时，对方应提供合理的、必要的协助。
二、工程施工服务的基本内容
工程名称：第二幼儿园外电力部门供电主线连接至幼儿园内用电明线改造为地埋
三、 工程工期：
20__年__月__日——20__年__月__日
四、 承包方式、合同金额及付款方式
1、承包方式：包工包料。
2、根据预算，合同总金额为15900元
3、付款方式：工程竣工后，经甲方验收合格，一次性付款。
五、产品质量及安全
1、乙方保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合规定的质量、规格和性能的要求。
2、施工安全
A、乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用。若发生重大伤亡事故，乙方工地代表应及时上报有关部门并通知甲方工地代表，甲方要积极配合并为抢救提供必要的条件。
B、乙方在动力设备、高压线路地段以及交通路口附近施工前，应向甲方代表提出安全措施，经甲方批准后实施。
六、货物及运输
1、乙方负责安排运输，并负责到交货地的全部运杂费。
2、乙方应在货物备妥待运后，将货物运输情况通知甲方。
3、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输，确保货物安全无损运抵施工现场。
4、乙方提供的货物到达现场后，甲方应及时组织人员清查，协助完成入库工作。
七、双方义务
1、甲方为乙方到场卸货提供支持，并提供必要的场地和货物库房，以及供水供电等设备。
2、乙方按设计和工期范围供货并完成工程中系统安装调试。
3、乙方按清单中货物的技术协议参数提供相关货物。
4、乙方施工过程中，安全风险责任自负，施工中乙方人员发生伤亡等事故由乙方自行承担责任。
八、工程验收
在本项合同下，各项施工工作由乙方成功完成后，甲方组织人员现场验收。合格后，由甲方签发验收报告。
九、合同生效
1、本合同经双方代表签字后生效。合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。
2、本合同自签字之日起生效，双方均不得随意变更或解除合同。
3、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方代表签名：
乙方代表签名：
20__年__月__日
电线线路改造施工合同 9
甲方：
乙方：
低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达
成以下协议，双方愿共同遵守。
一、总工程量：
1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求：
1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任：
村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。
四、工程价：
1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法：
1、工程完工验收合格后，一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜：
1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
年 月 日 年 月 日
电线线路改造施工合同 10
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。
一、 工程概况及承包方式：
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容：施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、验收。
4、 承包范围：包工包料：工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）、本工程施工范围内一切技术资料、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。
二、 工程期限及质量
工程期限：合同签订后即开工；
工程质量：工程质量合格，保证用电正常。
三、 甲方责任及权利：
协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
四、 乙方责任：
1、 明确施工措施和质量要求，作好施工前的`准备工作，并密切协调好与高压的`安装工作。
2、 安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责；
3、 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿；
4、 结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据；
五、 合同价款与付款方式：
1、 工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘（￥33458.3380元）;
2、 付款方式:合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次性付清所有工程款。
六、 未尽事宜，双方协商解决。
协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
电线线路改造施工合同 11
发包方：____房地产开发有限公司（以下简称甲方）
承包方：________工程有限公司 （以下简称乙方）
根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。
一、 项目概况
1、工程地点：__________
2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程
3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。
4、 承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。
二、 合同总价及付款方式：
1、本合同闭口总价为人民币：_____元，大写：_____元整。
2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。
3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。
4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的.设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价。
三、工程质量标准和保修期
1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。
2、工程保修期为 贰 年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。
四、甲方权利义务
1、甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度；
2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担；
3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。
4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。
5、办理乙方工程结算。
6、甲方委派____为甲方现场专业负责人。
五、乙方权利义务
1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。
2、乙方须按照___档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制____会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。
3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。
4、接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用；
5、施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿；
6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的.安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。
7、乙方委派_____为本工程负责人。
六、质保期服务
质保期 贰 年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。
七、工期
本工程开工日期以甲方书面通知为准。
本工程总工期为30天。
由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。
八、违约责任
1、 任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。
2、 任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。
3、 因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。
4、 如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。
5、 甲方未按本合同付款方式及期限向乙方支付合同款，则每逾期一天，甲方向乙方缴纳合同总额千分之三的滞纳金，
6、 因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。
7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。
九、争议的解决
因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。
十、附件
1、泛光照明布置图
2、报价单
3、效果图
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
签约地点：
签约日期： 年 月 日
电线线路改造施工合同 12
甲方(发包方)：______ 身份证号：______
乙方(承包方)：______ 身份证号：______
依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西____公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：______
第一条、工程概况：______
1、工程名称：______陕西____公司厂区规划水电安装部分工程。
2、工程地点：______陕西省西安市高陵县
第二条、承包范围：______本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。
上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。
第三条、承包具体工作内容：______乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。
第四条、承包方式：______包工、包料。
第五条、承包合同工期：______总日历天数 跟随模板及泥工工期 。
开工日期：______甲方提前2天通知乙方进场。
第六条、施工质量：______乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。 材料等级标准：______按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线)
第七条、工程量计算方式及承包价款：______
按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米(大写) _____元整( _____元/M2)，总面积 M2，合计工程款(大写) (￥ _____元)。
第八条、工程付款办法：______甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的.3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。
第九条、双方权利和义务：______
甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。
乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。
文明施工：______乙方必须做好文明施工。
第十条、违约：______双方均应严格遵守《_________民法典》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。
第十一条、争议：______履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条、其它：______本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。
第十三条、合同管理：______本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电线线路改造施工合同 13
发包人全称（以下简称甲方）：_______________
负责人：_______________
承包人全称（以下简称乙方）：_______________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与《建设工程施工合同（示范本）》，并结合阳江市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程名称及地点
工程名称：
工程地点：
二、承包范围及内容
（一）承包范围
按“和富中心商住区项目”（包括修改图、变更通知）施工图纸中表示的建筑给水排水、建筑电气工程，范围为1、2座；3座、5座三栋。排水工程范围是室内及从室内引出至室外的排水井处，给水工程范围是从市政给水点至室内，电气工程范围是从主楼到变配电房。
（二）承包内容
1、建筑给水排水工程按图纸内容要求，包括所有制作安装，如给水、排水管线安装、水泵安装（不含消防泵）。
2、建筑电气工程按图纸内容要求，包括本专业施工图纸要求的所有制作安装。因水电工程施工所有洞口预留、预埋和水电穿土建结构孔洞必须自行补修，本合同范围工程全部有关材料的场内水平运输，以及参考预算定额要求、按现行规范、规程、图纸进行施工至全部工艺工序并达到验收合格标准所需之全部工作内容。
三、承包方式及承包单价
1、承包方式：
乙方包工包料，包施工机械方式。
2、承包单价：
合同价款，按建筑面积计算（包括设计变更在内）：合计_______________元/㎡。（本单价包含工人劳保用具及工程内所使用的一切机械工具、机械工具耗材及厨房用具）。
四、甲方的责任
1、按合同约定向乙方支付工程款。
2、负责提供相应施工图纸和质量、安全技术交底等技术文件支持，并进行质量监督和安全检查。
3、负责工程的`施工进度及其他工种的组织协调配合工作。
五、乙方的责任
1、严格遵守政府有关部门和工地现场管理的有关规定，严格执行现行国家现行有关施工验收规范，按本合同约定，提供足够的人力和物力，服从甲方的调度和管理，保证按质、按量、按时完成施工任务。
2、对班组工人进行严格、完善的管理：
（1）乙方应组织足够施工作业人员，乙方在工人进场时，必须按政府有关规定办理暂住证、上岗证等。
（2）做好对工人的教育、培训和管理工作，按月足额向工人发放工资。对于因违反甲方纪律被开除出工地的工人，乙方需按约定结清其工资并妥善处理清退事宜。
3、乙方每班作业前必须对工人有技术交底，并记录在案，并随时接受甲方检查，对于甲方的技术交底，必须严格执行。
4、做到节约材料，严禁大材小用，优材劣用，浪费材料。
5、按甲方要求做好场地接收工作，并对已接收场地内做好成品保护和管理工作，不得损坏其他已完成工序的成果。负责做到完工清场，有关材料和机械转移至指定场地堆放整齐，并按要求向甲方移交已完工场地。
6、按甲方要求参加工程会议。
六、合同工期及工期要求
约定开工日期：___年___月___日。竣工日期：参照甲方制订的《施工进度计划》工期要求约定：
1、乙方满足甲方总体及阶段进度要求，乙方预埋等工作进行必须穿插在土建的进度中进行，并符合土建进度安排。
2、严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
3、乙方必须根据甲方的进度要求，随时调度作业人数。
4、因设计、业主及人力不可抗拒的自然因素等原因影响工程工期的，由乙方负责办理工期签证，工期相应顺延。
5、如遇停电或雨天，乙方应尽力想办法克服，合理安排人力，以免拖延工期：若因人力不可抗拒等素造成工程不能正常施工，则乙方接到甲方通知后应立即清理现场并停工。
七、质量标准、质量要求约定和质量保修
（一）施工质量标准：
工程质量标准：按照国家现行施工验收规范，施工质量达到合格标准。
（二）质量要求约定：
1、工程质量由项目部、监理工程师、甲方检查验收。
2、乙方必须配备一定数量的技术人员，严格按甲方提供施工图、变更、施工技术交底、现行水电安装验收规范及防止质量通病的要求和有关操作规程施工。
3、乙方安装完成后应认真进行自检，并通知甲方施工、质安人员进行检查，如不合格应负责修整至合格为止，修整时间若影响工期安排时间，甲方将按工期延误条款处罚乙方。因质量不合格而返工造成的人工、材料等费用概由乙方负责。
4、在柱、梁、板、墙等土建部位的预留、预埋，以及孔洞的修补要达到土建专业和水电专业的施工质量要求。
（三）质量保修
1、质量保修范围和内容：乙方负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。
2、质量保修期（按设计图纸及相关设计规范）质量保修期从工程验收合格备案后当月开始计算。
八、工程款
甲方按每月实际完成工程量的80%工程进度款支付给乙方，水电安装工程完工内部验收（业主、监理、甲方参与）合格后十五天内付清余下所有工程款。
九、文明施工及其他
1、乙方必须按规定做到安全生产，文明施工，严格遵守国家有关安全操作规程、安全技术交底等有关安全、文明施工的规定。严禁违章操作。
2、乙方必须对进场作业人员做好安全生产和现场文明施工教育和技术交底：进场作业人员，必须遵守甲方工地纪律和规章制度，服从甲方的管理和监督，严格执行有关劳动安全、卫生条例，确保安全生产。
3、一切工人进场后应遵守施工现场安全纪律及施工现场“十不准”等规范有关规定，在工作过程中严格按安全施工操作进行施工，严禁违章操作和违章作业。
4、乙方配备的特殊工种作业人员必须有上岗作业证。
5、按甲方制订的《施工进度计划》，做到工完场地清，每个施工段工作面完成后48小时内应将全部材料、尾料、垃圾等清理干净，以及梯子、脚手架等移至甲方指定地方放置整齐，并向甲方办理移交手续。
十、违约责任
（一）甲方的违约责任：
1、未能按合同规定履行自己应负的责任，应承担违约责任；
2、甲方如因经营调整或其他不可抗力因素，造成合同无法继续执行，甲方可与乙方协商解除合同。
（二）、乙方的违约责任：
甲方支付给乙方的工程款，乙方必需用于合同约定的内容，否则视为违约，甲方有权停止向乙方支付工程款。
十一、未尽事宜，双方协商另行解决。
本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，保修期满合同价款支付完毕后合同自动失效。
甲方：
乙方：
第三公司法人代表：_______________
负责人：_______________
日期：_______________
日期：_______________
【电线线路改造施工合同】相关文章：
02-10
03-12
11-19
05-01
04-28
09-08
01-25
05-04
04-21