首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公
您的当前位置:首页正文

最新联合经营合同违约之诉的案由(1510字)

2024-08-29 来源:华佗小知识

联合经营合同违约之诉的案由【篇一】

甲方:____________乙方:________________

代表:____________身份证号:____________

代表:____________身份证号:____________

根据甲方____年___月___日与___公司签约承包施工的《_____拆除处置协议》工程的施工需要和公司管理的工作需要,为了确保该工程的安全、质量、进度和经营管理等项目工作的顺利进行,决定由甲、乙双方共同施工经营,为了明确双方责、权、利关系,特订立本合同,双方共同遵守执行。

一、双方各占50%股份共同经营管理,风险共担,利益共享。由乙方负责组织专业施工队伍及相应设备,甲方负责协调各种关系。

二、甲方已向____交纳的____元(大写____元整)工程保证金及_____公司借资甲方的____元(大写____元整),由乙方再交给甲方并在签订合同时付给。以上____元(大写____元整)资金在本工程结束后由甲方退还给乙方。

三、在施工过程中产生的各种费用,由乙方垫资并列入施工成本,工程结算完毕后予以退还乙方。

四、在施工过程中涉及到人、财、物的事宜,需双方研究决定。

五、本协议一式四份,双方签字盖章后各执两份。乙方将____元大写(____元整)资金存入甲方指定账户后即生效。工程完工结清工程款后失效。

甲方签字:_______________乙方签字:______________

时间:___________________时间:__________________

联合经营合同违约之诉的案由【篇二】

甲方:(以下简称甲方)__________

乙方:(以下简称乙方)__________

甲乙双方经友好协商,就潜江市园林城区“雪花啤酒”联合经营销售事宜,达成如下协议:

一、联合经营的条件

甲方提供华润雪花啤酒(武汉)有限公司授权的潜江市园林城区经销商资格(授权经销产品品种雪花金樽、纯生、勇润、特制)及己开发的市场(终端客户),现有仓储和配送车辆等资质作为合资条件。乙方提供30万周转资金作为合资条件共同组建联合经营体。甲乙双方各占50%股份比例。

二、联合经营的形式

以甲方现有的仓储,配送条件和己开发的终端客户为基础,以乙方入股的30万资金作周转,按雪花公司授权的经销区域和经销品种实行联合经营,共同开发和维护市场。

三、财务管理与利润分配

联合经营项目启动前甲方的应收款项和雪花公司应返

四、双方的权利和义务

甲方负责同雪花公司驻潜江办事处联络,保障联合经营项目启动后雪花啤酒销售中促销与奖励政策的落实,督促雪花公司在专场、促销、冰柜项目上暂付的资金如数按时兑现。负责后开发的市场维护,负责协调处理经营中与客户间的纠纷,同乙方共同开发维护新的市场。乙方必须保证30万元资金如数到款,监督雪花公司促销与奖励政策的落实和暂付资金的兑现。监督联合经营体财务管理制度的落实与运行,协助甲方开发与维护市场。

五、违约责任

本合同履行期间,单方不得以任何借口或理由提前解约,否则视为违约,违约方向另一方赔偿人民币伍万元违约

六、合同期限

联合经营有效期为一年,每年续约一次,合同期届满前一个月,甲乙双方协商是否续约或终止合同。

七、未尽事宜,经甲乙双方协议补充,同本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方代表签字生效。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

联合经营合同违约之诉的案由【篇三】

甲方:____________________________

法定住址:________________________

法定代表人:______________________

职务:____________________________

委托代理人:______________________

身份证号码:______________________

通讯地址:________________________

邮政编码:________________________

联系人:__________________________

电话:____________________________

电挂:____________________________

传真:____________________________

帐号:____________________________

电子信箱:________________________

乙方:____________________________

法定住址:________________________

法定代表人:______________________

职务:____________________________

委托代理人:______________________

身份证号码:______________________

通讯地址:________________________

邮政编码:________________________

联系人:__________________________

电话:____________________________

电挂:____________________________

传真:____________________________

帐号:____________________________

电子信箱:________________________

为了促进生产发展,甲乙双方本着平等互利的原则充分协商,决定联合经营____________________企业(公司),特订立本合同,以便双方共同遵守。

第一条联营项目

联营项目名称:_______________________________________________

联营企业名称:_______________________________________________

地址:_________市_________区_______路_______号________楼(房)

隶属:_________________________________________

经济性质:_____________________________________(所有制)联营

核算方式:共同经营、统一核算、共负盈亏。

第二条联营宗旨

双方本着互利互惠、共同发展的原则,___________________________。

第三条联营企业类型

本公司联营为以下第_________种类型:

(1)协作型联营

(2)合伙型联营

(3)法人型联营

第四条经营范围与经营方式

经营范围:_________________________________________________

经营方式:_________________________________________________

第五条出资方式与数额

公司投资总额为人民币_________元。

甲方投资额:_________元,占投资总额______%。其中,现金:_________元;厂房:_________元,折旧率为每年______%;机械设备:_________元,折旧率为每年______%;专用工具:_________元,折旧率为每年______%;土地征用补偿费:_________元;专利权:_________元;商标权:_________元;技术成果:_________元。

乙方投资额:_________元,占投资总额______%。其中,现金:_________元;厂房:_________元,折旧率为每年______%;机械设备:_________元,折旧率为每年______%;专用工具:_________元,折旧率为每年______%;土地征用补偿费:_________元;专利权:_________元;商标权:_________元;技术成果:_________元。

投资缴付日期:______年_____月_____日。

第六条纳税、利润分配

1.联营公司遵守国家税法和地方税收政策的规定并依照规定享有减免税等优惠待遇,申请有关税务机关办理。

2.公司所得,在依法缴纳产品税、营业税和提取储备基金、生产发展基金、职工福利奖励基金后,其余为红利,按股分配:甲方:______%;乙方:______%。所在地不同的联营成员,按商定的比例分配利润后,向自己所在地的税务部门缴纳所得税

3.联营公司按各方出资比例分配利润,联营公司运营后,各方如自愿增加投资,经董事会同意后,重新计算投资比例。

4.在分配利润前,联营公司提取各项基金的项目和数额,由董事会决定。联营公司每年分配利润一次,每个会计年度的后两个月内,由董事会决定分配方案后,向各方分配利润款项。

第七条风险承担

联营公司以自己的注册资金承担民事责任,联营各方对联营公司的债务,亏损不承担责任,发生亏损时,各方以投入的投资额为限,按投资比例承担有限责任。

第八条双方责任

甲方负责:

1.按时投入机器设备。

2.委派联营公司人员。

乙方负责:

1.负责办理用地、用电、等审批手续。

2.负责办理各方联营公司人员在筹建期间食宿,工作条件。

3.负责办理各项报批,领取营业执照,登记注册,申请减免税,及各方联营人员长住、暂住证。

4.负责为本公司的业务洽谈________________________________________________。

5.负责办理政府各项批件、批复、选址、定点,前期挖道、铺设电缆。

第九条董事会

1.联营各方董事会成员由各方委派,共_________人组成,其中甲方_________人,乙方_________人,董事长、副董事长由董事会协商推选组成,董事会每届任期_________年,可以连任。

2.董事会成员任期________年。董事会成员如有临时变更,可由该董事的原单位另派适当人选接替,但应经董事会认可。

3.董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。

4.公司的经营管理机构由董事会决定。

第十条董事会决定事宜

董事会是联营公司最高权力机关,董事会决定公司的以下重大事宜:

1.决定生产项目、经营方针、长远发展规模;

2.审查经营计划、财务预算并监督检查其执行情况;

3.决定公司级干部的任免、奖惩、职工待遇和临时人员的吸收、解雇;

4.审改技术改造措施,决定处理重大事故的方案;

5.听取经理的工作汇报;

6.决定联营合同的变更或中止;

7.决定经理提交董事会讨论决定的问题;

8.确定董事的报酬,有权吸收和撤换董事。

第十一条组织机构

联营公司实行董事会领导下的经理负责制,经理对董事会负责,对外代表联营公司,对内统一领导本公司的经营管理工作。

联营公司设经理1人,副经理_________人。经理、副经理根据联营各方推荐,由董事会审定任命。

联营公司下设_________个职能科室和______________________,其负责人由经理任命。

联营公司设定员_________人,其中干部_________人,工人_________人。

第十二条劳动管理

联营公司执行公司所在地企业劳动工资制度。

第十三条财务、会计

1.联营公司的财务会计制度执行_________会计制度,并执行地方有关具体规定。

2.联营公司会计记帐方法采取以下第_________种方式:

(1)权责发生制度。

(2)借贷记帐法。

3.联营公司按月、季、年定期向联营各方及董事会报送会计报表。

4.联营公司接受当地政府审计机关的审计监督。同时接受经营各方内部审计。

第十四条合作期限

合作期限为_______年,即自_______年______月______日至_______年______月______日。期限届满,如需继续合作,需在期满半年前提出书面要求,经董事会协商一致,可延长联营合作期限。

在联营期限内,任何一方不得退出联营,确因特殊原因,或不可抗力,造成不能继续合作的,经董事会协商一致,方可终止合作关系。

第十五条清算

合作终止时,应依法组成财产清算小组,清理财产与各项债权债务关系,除因资不抵债而破产终止除外,可由董事会组织财产清算小组。清算财产,并扣除各方债权债务相抵后净值,应按各方投资比例分配。

第十六条违约责任

(1)联营成员任何一方未能按本协议规定依期如数提交出资额时,每逾期(时间)违约方应缴付应产出资额的______%作为违约金给守约方。如逾期(时间)仍未提交,除累计缴付应交出资额的_____%的违约金外,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿因违约行为给公司造成的经济损失。

(2)联营成员不得中途退出联营,如中途退出,除赔偿造成的全部损失外,另付出资额的______%作为违约金。

(3)联营成员在本联营存续期间不得加入其他联营,如违反本规定,视为中途退出,按前款处理。

第十七条联营的退出

各方在联营期限内不得擅自退出联营,如有特殊情况需要退出,需经董事会批准。

第十八条声明及保证

甲方:

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方:

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十九条保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为______年。

第二十条通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下:_________________________________________________。

3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任

第二十一条合同的变更

本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出______天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

第二十二条合同的转让

联营各方在联营期限内不得擅自将投资转让第三人,如确需转让时,须经董事会批准,另一方在同等条件下享有优先受让权。

除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

第二十三条争议的处理

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第二十四条不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后___日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响

3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

第二十五条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十六条补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第二十七条合同的效力

1.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2.本协议一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

3.本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________

法定代表人(签字):_______法定代表人(签字):_______

委托代理人(签字):_______委托代理人(签字):_______

签订地点:_________________签订地点:_________________

_________年____月________日_________年____月________日

联合经营合同违约之诉的案由【篇四】

项目名称:

甲方:(公司):达成阁瑞(武汉)桩基工程有限公司

乙方:

合同签定时间: 年 月 日

联合体经营合同书

甲方:(公司) 达成阁瑞(武汉)桩基工程有限公司 乙方: 根据工程施工项目管理办法和其他有关政策法规及公司有关的管理规定,充分发挥甲乙双方的优势,更好的完成本项目,甲乙双方组成联合体经营此项目,甲方负责投标工作,其他工作由乙方全面负责完成。

遵循公平、公正、公开和诚实守信的原则,充分体现甲乙双方的责权利,按照项目负责制的工程管理原则,结合本工程的实际情况,经双方协商一致,订立该工程项目联合体经营合同书。

一、项目责任人及项目部的组成

乙方项目责任人为 同志。项目部成员及其机构、管理人员和生产人员、人数由项目责任人本着精干、高效的原则提出方案,报经甲方集体讨论决定。

二、项目部职责

1、乙方必须无条件履行甲方与工程发包方(业主、总承包方)签定的工程项目施工合同中的各项条款。

2、乙方项目责任人对该工程的安全、质量、工期、文明施工、成本控制,设备、人员、财务等负全部责任。乙方必须组织制定内部经济责任制等各项管理制度,明确各岗位人员的责、权、利。项目部外租(聘)设备和人员应按照“公平、公正、公开”的原则确定,并签合同实施。

三、工程名称、地点及内容

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:甲方与工程发包方签定的工程项目施工合同中的全部内容。

四、工程量

以甲方与工程发包方签定的工程项目施工合同工作量为准。乙方必须按规定及时办理当期(一般为月)已完成工作量的签证手续;设计范围以外增加的工作量(如地层、地障处理等)应及时通报监理或工程发包方,随时办理签证手续。

五、施工工期

以甲方与工程发包方签定的工程项目施工合同规定的施工天数为准。若超工期,工程发包方给予的处罚损失全部由乙方承担。

六、工程质量

乙方必须按国家或行业有关的质量标准和合同中质量标准规定,加强质量管理,使该项工程达到工程发包方要求的质量等级。否则因质量问题造成的经济损失全部由乙方承担。

七、安全施工

乙方应严格遵守与工程建设安全生产有关的政策法规,按安全标准组织施工,与甲方签订《安全生产合同》,随时接受工程发包方和上级单位的安全检查和监督。若发生安全事故应及时上报和处理。因乙方责任造成的安全事故,由乙方承担全部的经济损失,并追究直接责任人的经济和刑事责任。

八、设备管理及其形式

乙方自行解决。

九、现场管理

乙方应按照甲方《企业形象规范手册》的要求加强施工现场管理,文明施工,树立良好的企业形象。因施工调度和现场管理不善,造成误工、延期、安全等有损企业形象的损失,由乙方承担,并追究责任人的经济责任。

十、财务管理及其上交费用确定

1、按甲方与工程发包方合同内容(包括调增变动的收入)结算的工程款,必须先转入公司帐户,再由甲方转拨乙方,否则甲方不再出据票据。

2、工程款的回收概由乙方负责。在项目上形成的债权债务概由乙方承担,甲方概不负责。

3、乙方必须做好该项目的费用预算、计划、控制和核算等工作,并承担亏损的情况。

4、乙方按工程总造价的比例上交甲方以下费用:按工程总造价计交管理费 %。

5、业主支付的工程款必须汇到甲方指定账户甲方扣除各种费用后,3日内支付给乙方。甲方向乙方支付工程款时乙方必须出据施工时的正式合法票据,否则甲方不予支付。

6、该项目应该上缴国家和地方的各种费用概由乙方在开票前支付(如所得税、营业税、工商管理费等等)。若遇国家和地方政策变化同样由乙方承担。

7、所得税、营业税、工商管理费等按照公司所在地的相关部门和相关标准执行。

8、项目部由乙方组建,甲方主要人员必须参与项目管理,甲方人员所有费用由乙方承担(费用按照公司的规定执行),并在乙方工程款中扣除。

十一、其他有关事项的规定

1、乙方在施工期间,不得形成债权债务,若形成债权债务,由乙方负责清偿,直至清偿结束。

2、乙方必须合法经营,负责对项目部所有人员的安全、质量、政策法规等方面的教育,在施工期间和有关合同有效期内发生的工程索赔、经济、刑事责任,由乙方负责处理。

3、本合同书一经签定,双方不得随意变更或解除。

4、本合同书一式二份,甲乙双方各执一份,作为考核、结算工程费用的依据。

5、本合同书自 年 月 日(以甲方具体通知时间为准)起至工程全部结束止有效。

甲 方 乙 方

(盖章) (盖章)

代 表 人: 代 表 人:

签订日期: 年 月 日

联合经营合同违约之诉的案由【篇五】

甲方:______

乙方:______

根据国家有关法律、行政法规规定,全体合伙人在诚实守信、平等互利、自愿入伙的基础上,经共同协商,针对联合经营的具体事宜及双方的权利义务达成如下协议:

第一条合作宗旨

按照优势互补、互利共赢的原则联合经营位于遂宁金桥新区的仁湖花园蝶园茶吧。

第二条项目名称、经营范围

联合经营实体的名称:蝶园茶吧。

经营实体业务的范围:棋牌、品茗、餐饮。

第三条合作期限

本协议自双方签订之日起生效,合同期限:三年。自______年______月______日起至______年______月______日止。期满另行协商是否续约。

第四条合伙人的姓名及其住所

合伙人A:遂宁置信置业有限公司

地址:遂宁蓬溪金桥新区置信大道666号

合伙人B:遂宁市河东新区明康川菜馆

地址:遂宁市河东新区灵泉路339号

第五条出资的方式

1、合伙人A提供经营场地及基础设备(物资清单详见协议附件一),联合经营项目的所有权归甲方所有。

2、合伙人B负责蝶园茶吧的日常经营,承担人工成本、货品采购和库管成本,负责室内场地与基础设备的整改、维护,并记录收支结余情况。

第六条利润分配和亏损分担办法

1、本联合经营项目由合伙人A、B双方共同出资开办,所有权归甲方所有,乙方享受经营收益,联合经营期满或者提前散伙等经营终止情形的,蝶园茶吧的所有资产归甲方所有,乙方享有经营期间扣除乙方应当承担的费用后的收益(如有)。

2、本项目由乙方自负盈亏。

3、协议第一年,不论盈亏乙方向甲方支付固定费用8000元。第二年起,费用或利润分配方式另议,如不能达成一致的,则本合同终止。

第七条甲乙双方的权利、义务

合伙经营决策由甲乙协商确定。

1、本合伙企业为普通合伙企业,由合伙人共同出资、联合经营。

2、合伙人在正常经营范围内的一切行为,由全体合伙人承担民事责任。因超越权限的行为所产生的民事责任则由实施行为的合伙人个人承担。

3、在执行合伙业务过程中,致使他人遭受人身伤害或者财产损失的,由全体合伙人按照同等份额承担连带责任。(一)甲方的权利、义务

①向乙方提供经营场地、必要的基础设备,其所有权归甲方所有;

②负责确定茶吧的品牌、定位,并提供外围包装;

③协助经营产品的宣传与推广,开拓市场;

④对蝶园茶吧进行监督管理,协议第一年向乙方收取固定收益;

(二)乙方的权利与义务:

①负责蝶园茶吧日常经营管理;

②负责茶吧的室内装潢,成设布置,构建卫生、健康、温馨的休闲娱乐环境;

③负责茶吧员工招聘和培训,并承担全部人工成本;

④定期向甲方汇报茶吧的运营情况、顾客反馈情况,同甲方共同商讨茶吧的经营策略及改善措施。

⑤未经甲方同意,禁止乙方在蝶园茶吧内或以蝶园茶吧的名义进行其它非业务范围的活动;如其获得收益,其收益归合伙所有;若造成损失则由乙方按实际损失承担赔偿责任。

⑥禁止乙方在合伙期限内经营与蝶园茶吧存在竞争的业务,禁止乙方在合伙期限内在与蝶园茶吧存在竞争业务及相关休闲业务的企业内担任职务。

第八条合伙期间入伙、退伙、出资的转让

1、入伙:

①承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

2、退伙:

①合伙第一年内不得退伙。乙方若未经甲方同意在合伙第一年内退伙的,乙方应当双倍赔偿甲方提供的场地及设备等的费用(即人民币元),承担甲乙双方设立的实体茶吧的亏损,并返还在茶吧经营中所获得的收益;

②不得在合伙不利时退伙;

③退伙需提前三十日告知其他合伙人并经全体合伙人同意;退伙事宜由甲乙双方协商处理。

3、合伙人退伙给合伙企业造成损失的,应赔偿合伙企业的损失。

4、乙方有下列情形之一的,甲方可以要求乙方退伙:

(1)未认真履行项目的经营管理义务和职责;

(2)因故意或者重大过失给合伙项目造成重大损失;

(3)执行合伙项目事务时有不正当行为;

5、出资的转让:在合伙期限内,乙方可以征得甲方同意后其依据本合同在合伙中拥有的权利义务且不得影响茶吧的正常经营,并需提前30天通知甲方。

第九条合伙企业的解散与清算

合伙企业的解散、清算,甲方获得经营项目的全部资产,乙方获得经营中取得的除分配给甲方的收益外的既有收益。

第十条违约责任

合伙人违反本协议的应赔偿因违约而造成的经济损失。

第十一条保密条款

协议有效期内,双方在合伙或合伙之外从对方获得任何有价值的商业信息应予以严格保密,未经对方书面同意不得向第三人披露或泄露,也不得擅自许可别人使用。违反本条将视为严重违约,应承担相应的违约责任并赔偿一切由此导致的经济损失。

第十二条纠纷的解决

甲乙双方如发生纠纷,应本着有利于蝶园茶吧经营的原则协商解决。

第十三条其他规定

本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

本合同正本一式____份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。本合同自订立之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

联合经营合同违约之诉的案由【篇六】

甲方名称:

村代表:

办公地址:

电话:

乙方名称:

法人代表:

办公地址:

电话:

甲、乙双方经过双次友好协商,在平等、互利、自愿的基础上,

本着发挥各自优势,促进社会经济发展,配合村改造的原则上,为更好的建项目之事达成共识,为明确双方的义务,保障双方合法权益,现就本项目所涉及的有关条款及细则订立本合同。

第一项联营方式

一、甲方负责提供本村,即《联建联营合同书》中提到的项目长宽共计平方米。

二、由乙方负责提供资金在上述土地上,建设关设施。

三、由乙方独家负责进行管理及经营,管理及经营期限为,期限内乙方拥有对该设施完整。期限内乙方拥有对该设施完整的经营管理自主权。

五、管理及经营期限内,乙方一次付给甲方元整人民币,做为甲方的固定收益。

六、双方商定合同限期内,如遇国家征地拆迁或政府批准的改造等不可抗拒因素,针对本设施的所有拆迁补偿,依照国家相关评估部门的评估结果。土地补偿部分归甲方,建筑物及相关设施补偿归部分归乙方。

七、本合同起至日期为年月日至年

第二项:联建项目的建设

一、自本合同签订之日起,由乙方展开该设施的所有国家规定的各项手续,甲方积极配合。

二、该设施建设及审批时间共计月,即从本合同签订之日起计算。

三、该设施的设计方案,获得国家有关部门批准后方可施工,费用乙方承担。

四、甲方应确保四邻地界无争议,交付的土地面积与甲、乙双方约定面积、位置完全一致。

五、乙方确保施工质量,对该设施进行施工监理及验收。

第三项双方的义务与责任

一、甲方的责任及义务

1、确保该设施使用土地四邻地界无争议。

2、确保甲方全力支持,负责处理与本村群众的异议,不得因法人或主体的变化而使合同发生任何变更。

3、维护和保障乙方的经营及管理期限内的自主权不受损害。

二、乙方的责任及义务

1、自身经营期发生的债权、债务均由乙方承担,与甲方无关。

2、确保施工质量,在管理及经营期间,负责对建筑设施进行维护。

3、本合同规定的乙方管理经营期满后,应按约定时间向甲方移交该设施,不得以任何理由延迟,乙方如需继续使用,具有优先权。

第四项违约责任

一、如一方未履行本合同规定的条款及义务视为违反合同,违约方应负责向另一方赔偿违约造成的一切直接和间接损失。

二、如果乙方不能按时或延误支付甲方任何一期应付甲方的每年度固定收益的款项,则从延误或滞纳金给甲方,延误或滞纳之日起,每日按应缴纳费用的3%缴纳延误或滞纳违约金给甲方,延误或滞纳时间超过九十日,甲方有权选择解除合同,并要求乙方赔偿甲方因此所造成的相关全部损失和费用。

三、建设期间内,因为甲方原因而使乙方施工不能正常进行延误完工时间,或管理及经营期限内因为甲方原因导致乙方不能正常经营等,每违约一日,按照甲方当年固定收益3%缴纳违约金给乙方,直至甲方停止对乙方的侵权违约行为。

第五项附则

一、本合同执行期间如遇不可抗力(如战争、地震等自然灾害)使甲、乙双方有困难执行本合同,甲、乙双方不承担违约责任。

二、本合同因为非甲、乙双方原因使其中某条款示能执行时,其它条款双方约定依然执行并具有法律效力。

三、本合同经双方法定代表人签字和盖间后立即生效。

四、本合同一式捌份,双方各执肆份,具有同等法律效力。

五、如双方发生争议,应本着友好协商的态度积极解决问题。

六、如协商解决不成通过人民法院判决。

甲方盖章:

乙方盖章:

村代表签字:

法人代表签字:

年月日

联合经营合同违约之诉的案由【篇七】

甲方:

乙方:

丙方:

甲、乙、丙三方经协商一致,决定共同出资合伙经营图书批发兼零售业务,特签订本合同,以便共同遵守。

一、合伙经营企业名称:陶冶书社。

二、业务范围:

1.批发图书及有声读物。

2.零售图书及有声读物。

三、合伙各方出资方式、数额和投资期限:

1.甲方投资现金x万元。又运输车一辆,每年按x元计折旧费。

2.乙方投资现金x万元。

3.丙方投资现金x万元。又店房(xm2)一间、库房(xm2)一间,店房、库房每年使用费按x万元计。

各方投资在书社开业前15天到住。

四、书社财产为全体合伙人所共有,任何一方不经合伙成员一致通过,不得处分书社的全部或部分财产、资产、权益、债务。

五、合伙成员出资额及因参加本联营而获得之权益不得转让。

六、利润分配与风险承担:

在依法交纳营业税及其他规定费用后,书社所得尚需提取适当的储备基金、发展基金及职工福利奖励基金,而后,合伙各方按下述比例分配:甲方:57%;乙方:15%;丙方:28%。各方亦按上述比例承担亏损风险。

七、书社的组织机构与经营管理:

1.由xx任书社经理, 、 任副经理。

2.由 推荐主管会计一名,xx、 各推荐助理会计一名。

3.图书采购主要由 负责;运输、销售主要由 、xx负责。

八、违约责任:

1.联营成员不得中途退出,如果退出,除赔偿其所造成的全部损失外,还应付其出资额的5%作违约金。

2.联营成员在本合同存续期间,不得加入其他半紧密型联营,否则视为中途退出,按前款处理。

九、本合同经三方签字后,报请有关主管部门审批后生效。生效日从审批之日算起,有效期至20xx年x月x日终止。

十、本合同如有未尽事宜,由合伙成员协商作出补充规定。

十一、本合同正本一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。合同副本二份,送xx、xx各一一份。

甲方: 乙方: 丙方:

地址: 地址: 地址:

签约时间:年 月 日

鉴(公)证机关:(公章)。

经办人:(签章)。

年 月 日

编辑推荐

合同违约起诉书范文


原告:

住所:

法定代表人:

被告:

住所:

法定代表人:

诉讼请求:

1、支付设计费_______元及逾期支付的利息_______元;

2、支付违约金_______元(或赔偿经济损失_______元);

3、本案诉讼费由被告承担。

事实和理由:

_______年_____月_____日,原告和被告签订了一份《_____工程设计合同》,约定设计费金额为人民币_______元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日_____%支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付_______元,尚欠设计费_______元至今未付。经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。

此致

_______人民法院

具状人(盖章):___________

法定代表人(签字):__________

_______年_____月_____日

附:

合同副本_______份。

本诉状副本_____份。

其它证明文件_____份。

[热门]区域经销合同违约最新模板 1830字


区域经销合同违约【篇一】

甲方:

统一社会信用代码:

通讯地址:

乙方:

统一社会信用代码:

通讯地址:

甲方推出的汽车饰品经销制,在保证_________、代理商及消费者利益的前提下,甲、乙双方本着平等互利,真诚合作的原则,在公平、诚实、信用的基础上共同开拓市场促进双方合作。签订代理协议如下:

一、资格认定

1.1乙方须具有良好的商业信誉。

1.2乙方须为具有独立财务核算资格的企业或经销处。

1.3乙方经营范围必须包含甲方提供产品,以保证其合作之合法性。

1.4乙方须具有一定市场推广经验(具有专职业务人员)。

二、乙方需提供之相关资料

2.1营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印。

2.2法人(或代理人)身份证复印件。

2.3法人授权委托书。

三、授权销售代理

3.1甲方授权乙方________________网站上所展示的系列产品为_________经销商,销售范围以国家行政区域界定为准。

3.2乙方有权设下级分销机构销售甲方上述产品,其销售范围和下级分销机构销售范围只能在甲方授权乙方经销区域内进行。乙方对其下级分销机构的销售政策与甲方的同级分销政策发生矛盾时,原则上以甲方的政策为准。

3.3乙方承诺当年向甲方采购金额在人民币_________元以上,首批进货量需_________元以上的货物。

四、价格、供货方式及市场管理

4.1产品的供货价格(建议可以附件对此明细)。

4.2乙方应遵守甲方之产品的市场批发及零售价格,以保证良好的市场秩序。如采取促销活动,必须先通知甲方同意后执行。

4.3甲方按照每月为单位考核乙方的特约销售商资格,若乙方每月不能完成_________元则甲方有权在下一个月取消乙方的特约销售资格。

五、市场宣传及推广

5.1乙方应积极有力地在较短的时间内,开发完善市场网络及负责相应的管理服务工作。

5.2乙方在销售过程中有义务积极配合甲方的宣传促销活动。

5.3甲方有义务及时向乙方提供与产品销售有关的技术支持、信息资料,以便于乙方开展销售及宣传工作。

5.4甲方将为乙方免费限量提供宣传彩页,赠品等宣传资料,具体方案以甲方的安排为准。如乙方需求量太大,甲方将按成本价向乙方提供以上宣传资料。甲方对宣传资料的发放拥有解释权。

5.5乙方自行印制的宣传资料上,应注明“产品由中国_________网提供”字样。

5.6乙方必须为消费者提供和执行由甲方所规定的售后服务措施,不得以任何借口或理由损害消费者利益,造成品牌形象的伤害。否则甲方可视情节轻重决定是否取消乙方的经销商资格。

六、售后服务

6.1退货:产品因质量问题无条件退货。

6.2滞销产品:每月_________日是为换货期,按本月进货额的_________%换货,换货产品不计入销售量内。

6.3质量问题:产品由于人为损坏所造成产品质量问题,甲方不承担相应责任。乙方在收到甲方货物两个工作日内提出相关问题,并与书面形式通知甲方。

6.4乙方由于经营不当或其它不可抗拒的原因导致无法经营,甲方可按进货额折扣购回。

七、产品质量

7.1甲方对本公司提供的产品质量问题承担全部责任,不含任何欺诈行为。若因甲方产品质量给乙方造成损失,由甲方负责。

7.2乙方不得利用甲方提供的产品仿冒其它品牌相关产品,如有以上行为,甲方将追究乙方法律责任。

7.3乙方不得销售甲方提供品牌的仿冒的产品,一经发现,取消其经销资格。

八、保密条款

8.1甲方对乙方所提供的销售、市场等信息严格保密,不得泄露给第三方。

8.2乙方对甲方所提供与产品相关的市场价格、规定等情况严格保密,不得泄露给第三方。

8.3若其中一方违反以上两款给对方造成损失的,由违约方负责。

九、结算方式

9.1订货方式:甲方根据市场情况保持一定数量的产品库存,尽量保证乙方需求,但乙方如有较大需求量,则乙方有义务和责任提前通知甲方订货。乙方预订货物须预付_________%货款,否则甲方视为无效订货。

9.2订货周期:_________天。

9.3提货条件:款到发货,即甲方实际收到乙方支付的货款后方予发货。

9.4付款方式:电汇、信汇或转账方式汇入甲方账号。

9.5交货地点:甲方的报价为_________交货价,甲方承担从厂商至甲方地的运费,甲方到乙方的运费由乙方负责,乙方可以指定货运站或由甲方合作的货运站统一配送至乙方指定的交货地点。乙方变更交货地点须书面通知甲方确认,否则,造成的损失由乙方承担。

9.6乙方指定收货人为,收货人应于货到后立即当场验收,并于验收后在客户签收栏签名并加盖公章或收货专用章确认。

9.7甲方报价为不含税价格。

十、其他条款

10.1本协议未尽事宜按《中华人民共和国合同法》的相关规定处理或由甲、乙方协商,另行签署补充协议。

10.2甲、乙双方同意凡因本协议引起诉讼,管辖法院为甲方所在地法院。

10.3经销期为_________年,起始日期为_________年____月___日,终止日期_________年______月_____日。

10.4本协议一式___份,双方各执___份,签字之日起生效。

甲方(盖章):

法定代表(签字):

_________年____月____日

乙方(盖章):

法定代表(签字):

_________年____月____日

签订地点:

区域经销合同违约(篇二)

甲方(供应方):

法定代表人:

乙方(经销方):

法定代表人:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,本着合作共赢、互惠互利的原则,双方经协商一致,达成如下协议:

第一条、合作范围

为全面规范地服务终端客户,根据甲方企业的市场拓展规划,甲方根据乙方的申请和对乙方的经营能力的审核,同意乙方加入其销售网络,由乙方在____省(市、自治区)_____市(地区)_____县(区)_____地点(经销、批发、零售)专属性经营品牌系列产品。、style="background:yellow;">

第二条、合作关系

双方的关系确定为合作关系。乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。乙方不是甲方的代理人,也不是甲方的雇员和合伙人。乙方无权以甲方的名义签订协议,使甲方在任何方面对第三人承担责任和义务。

第三条、合作期限

双方合作有效期自_____年___月____日至____年____月____日。除非本协议提前终止,双方可在协议有效期满前____天内单方面提出延长协议合作的请求,经另一方同意,可以续签本《饲料经销协议》。本协议到期后,双方均无异议,可自动延期____年。

第四条、品牌、指标

甲方为使乙方所辖区域更好运营,开发和提供适销饲料,保证饲料产品质量符合标准,合理定价,最大限度保证乙方的供应和利润。在本协议期间,甲方承诺积极组织品牌宣传以提升和维护品牌形象。乙方承诺积极组织市场渠道开发完成区域销售指标。、style="background:yellow;">

第五条、标的、数量、价款

编号:

饲料名称:

包装规格:

单价:

数量:

总价:

合计金额:

以上价格如有变动,甲方须提前____天书面通知乙方。

第六条、交货方式及期限

甲方应在接到乙方以电话加短信(或传真)方式的发货通知单后,_______天内送货到指定地____,运费由_______方承担。

第七条、验收

1、验收方式(请在选择项目的方框内打√,不选择的项目打×)

□乙方在甲方交货时当场验收。

□乙方在甲方交货后当日内验收。

□其他验收方式

2、验收内容

1)饲料是否符合第一条约定。

2)饲料产品包装贴有标签或者附具说明书。

3)标签或者说明书上应当注明饲料名称、企业名称、产品批号和产品登记证号或者产品临时登记证号、产品生产许可证号或者产品生产批准文件号。

4)标签或者说明书上应当注明饲料的有效成份、含量、重量、产品性能、用途、使用技术、使用方法、生产日期、有效期和注意事项等。

5)法律、法规另有规定的,标签或者说明书应当符合规定。

第八条、付款方式及期限

甲方交货后,乙方应于当日支付____%价款,剩余____%价款应于第二次进货时一次性付清如有定金可抵作价款。乙方付款后,甲方应当开具销售凭证。乙方应直接汇款入甲方指定的银行账户,非经甲方特别授权甲方销售人员不收取现金或者使用私人账户。

第九条、甲乙双方权利义务

1、甲方权利义务。

1)甲方应当出示营业执照、经营许可证。

2)甲方不得出售国家、地区明令禁止使用的饲料以及添加非法添加剂。

3)甲方应当向乙方说明饲料的用途、使用方法、用量、和注意事项;还应当提醒乙方注意饲料标签或者说明书已注明以外的其他使用、操作注意事项。

2、乙方权利义务

1)乙方应当查看甲方的营业执照、经营许可证。

2)乙方应当仔细查看第三条内容。

3)乙方应当按照所买饲料标签或者说明书注明的事项以及甲方的说明、提醒事项正确使用饲料。

4)非因产品质量问题乙方不得退换货。

第十条、协议终止

在乙方违背本协议即违法经营、制假、售假、恶意窜货、侵犯甲方知识产权等严重侵害甲方合法权益等行为时,本协议视作立即终止。甲方有权采取对乙方的下列措施:依法提请司法和执法机关追索乙方的赔偿责任和法律责任。与此同时乙方必须:1)结清与甲方的产品欠款;2)不得再进行销售甲方的商品;3)必须承担客户后续服务成本,包括退货、维修、索赔等。

第十一条、违约责任

1、饲料经验收不符合第一条、第三条约定的,乙方有权要求甲方补足、更换、退货。

2、一方迟延交货或迟延支付价款的,应当每日按照迟延部分价款的___%向对方支付违约金。

3、因饲料质量问题给乙方造成损失,乙方向甲方要求赔偿的,甲方应当予以赔偿。饲料质量争议由法定产品质量检验机构鉴定。、style="background:yellow;">

4、当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。

第十二条、争议解决

发生的争议,由双方协商解决;也可以请求调解;或选择提交____省市仲裁委员会仲裁。

第十三条、合同经双方签字(盖章)之日起生效。本合同一式___份,双方各执___份。

供应方(甲方):

法定代表人:

________年_______月_______日

经销方(乙方):

法定代表人:

_________年_______月_______日

区域经销合同违约【篇三】

甲方:_________________(以下简称甲方)

乙方:__________________(以下简称乙方)

第一条 本合同相关术语解释:

第三人:指合同当事人之外的,可能与甲,乙一方或双方有利害关系的其它人。

甲乙双方基于平等互利的原则,经友好协商,本着坦诚合作、利益共享、风险共担的原则、就双方共同开拓市场,推动双方事业的繁荣和发展,甲乙双方达成如下协议:

代理商应当具备的条件:

1、具有独立法人资格的合法企业。

2、接受并认同甲方的经营理念,销售、价格政策及本合同的相关规定。愿意接受甲方的专业知识培训。

3、具备水家电产品销售经验以及具有客户资源、渠道资源等相关行业的专业背景,且在本区域有成功运作市场的经验。

4、具有一定的资金实力。

5、配备专人负责甲方产品的销售及技术支持。

6、在本区域应具备基本成熟的营销网络,或在所负责区域有良好的人脉资源。

第二条、甲方授权乙方为_________省________市(区)__________县代理商,销售“绿磁”品牌系列产品,授权日期在_____________年__________月______日至_____________年_____________月_______日止。授权期满后,双方可商定续约本合同。

第三条甲方的责任和义务

1、甲方提供产品进入市场的合法手续及相关的认证检测文件

2、甲方长期为乙方提供技术培训和技术指导。

3、甲方有义务将相关市场信息与乙方进行沟通、分享。甲方推出同类型以及其他类型新产品时,应及时通知乙方。

4、甲方的营销策略有调整以及有促销活动时,应及时通知乙方。

第四条、 乙方的责任和义务

1、乙方保证严格尊重甲方的产品版权及商标权,未经允许不以任何方式组装、复制所代理的产品。保证在甲方的'销售政策的指导下对所代理的产品进行市场活动,不得泄露、传播所代理产品的商业机密。经此造成的一切后果由乙方自行承担,且甲方保留追究乙方法律责任的权利。

2、乙方有权要求甲方提供足够的技术和售后服务支持,对乙方的销售人员和售后服务人员进行产品知识培训。

3、乙方有义务保守甲方有关的商业机密,提供当地的市场动态,拟订产品的行销计划。

4、乙方在取得甲方委任的代理资格后,首次需要达到 ____________元的定货量,用于保证产品代理合同的履行。首次________元的货款在签署合同生效一周内汇到甲方指定的帐户上,如逾期不汇款,此产品代理合同将自动失效。

5、乙方的终端零售价可根据当地市场实际情况进行调整,但上下浮动不得偏离甲方所制定的市场指导价的15%。具体执行价格需经甲方负责当地市场的负责人批准后方可实施。(市场指导价见产品价目表)

6、乙方应积极在当地利用各种资源开发空白市场,在市场开拓前期有权要求甲方协助指导工作。

7、在合作期内,乙方有责任严格遵守甲方产品销售代理相关条款进行市场操作,享有相应的权利和责任。

8、乙方应对甲方产品的技术予以保密,在合同期限内应当做好区域内的售后维护工作。

9、不向其它有”绿磁”经销商代理的地区推销产品,不得以优惠条件与其它经销商竞争,不可诋毁“ 绿磁”经销商的声誉。

10、按章纳税,合法经营,不可破坏公司整体形象。

11、未经允许,不准私自转让经销商资格

第五条、产品价格及货款支付

1、甲方以本协议附件所列价格将商品销售给乙方。甲方因各种原因需变动价格时,应于正式调整前一个______月通知乙方。

2、乙方每次定购甲方产品必须是现款结算,结算方式可通过甲方指定的银行帐号进行转帐或汇款,甲方收到乙方当次订货之全部货款后,甲方将在七天之内以普通汽运的方式发出当次订货产品,(因自然灾害天气,不可抗拒因素除外)产品运费由乙方承担。

3 退、换货保障

(1)一次性开箱不合格的产品自售出之日起在20日以内完整地返回甲方,甲方无偿给予更换。

(2) 乙方在销售中确因甲方产品存在批次问题依程序判定后可向甲方退调换,运费由甲方支付。(外包装要完整,机器包装箱内配件齐全,说明书等机型与外包装一致相符)。

(3)退货中如外包装破损不全,如配件缺少、如外壳属外力所致破残,甲方按配件费折算扣除乙方的相应退货金额。

(4)在合同期内,乙方享有换货保障权利,机器外包装完好未拆封三个______月以内按15% 折旧返回,六个______月以内按25%折旧返回,六个______月以上按35%返回,以上返回货物在下次定购新产品时以货物返还,(折旧机器不含往返运费)。

(5)在合同期内,经销商管辖区域内发生窜货行为给公司造成影响的,除取消经销商资格外,不予执行退换货政策。

第六条、 订货规定

1、乙方向甲方订货时,须填写产品订货单,由法人代表或授权人签字盖章,连同汇款凭证一起传真给甲方,并电话告知甲方,甲方在收到产品订货单后一个工作日内,将根据自己的库存情况,向乙方通报订单是否有效并实施发货。

2、乙方在收到所订货物后,应当场确认所收货物的数量和质量,若与订单有异,应在2天以内及时告知甲方;若确认无误,应认真填写收货回执单,由法人代表或授权人签字并加盖公章后,在两个工作日之内传真给甲方,甲方收到乙方的回执单后,将视同乙方所收货物无数量和质量问题。

3、乙方保证首次进货量不得低于___________元的产品;第二次以及以后每次的进货量不得低于首批提货数量的1/2。

4、根据乙方的定货数量,甲方负责向乙方提供1%的产品宣传资料费用。若超出预算的宣传资料,费用由乙方承担。

第七条、甲、乙双方责任界定

1、甲方保证产品质量符合出厂标准,甲方向乙方提供产品所有文件和资质证明。

2、乙方在约定的经销地区内销售甲方的产品,应积极配合甲方各项推广计划的实施。

3、乙方不得以任何形式的传销行为销售甲方的产品,若发现甲方有权终止合同。

4、在甲方的指导下,保持合理的库存和及时的货物配送。若乙方无法在分销地区内按照指标全面发展业务或配送能力不足时,乙方应同意甲方调整分销地区。

5、按甲方要求,乙方应定期向甲方提供产品销售网点状况,库存情况,对帐明细及客户资料等销售与市场信息,以供甲方制定推广策略。

6、甲乙双方均不得在本协议期内或期满后将对方商业机密泄露给第三人。

第八条、广告支持

1、 乙方就我公司产品进行广告宣传与推广活动时,其宣传推广方案事先报甲方批准同意后,甲方视其产品销售状况及当地市场的实际情况,就乙方对我公司的产品宣传推广活动给予相应的支持。未报甲方批准同意的任何宣传推广活动,甲方一律不承担任何责任与费用。

2、甲方将向乙方提供一定数量的产品宣传册、资料、易拉宝、展架等广告宣传品。

甲方:_______________乙方:_______________

区域经销合同违约(篇四)

出质人(甲方)_________

质权人(乙方)_________

为确保_________年_________字第_________号借款合同(以下简称借款合同)的履行,甲方愿意以其有权处分的财产作质押。乙方经审查,同意接受甲方的质押。甲、乙双方根据有关的法律规定,经协商一致,订立本合同,共同遵守执行。

第一条甲方以“质物清单”(附后)所列之财产设定质押。

第二条甲方质押担保的贷款金额为_________(币别)_________元整,贷款期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

第三条甲方对质押的财产依法享有所有权,并于_________年_________月_________日将质押物或权利凭证交付乙方占有并同时向乙方支付保管费_________元。

第四条质押担保的范围包括因借款合同而产生的借款本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因借款人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

第五条本合同的效力_____于被担保的借款合同,借款合同无效不影响本合同的效力。

第六条质押期间,乙方有妥善保管质押物的义务,因乙方的过错导致质物的价值减少的,应当:

(一)在借款人全部履行借款合同债务后,乙方向甲方赔偿;

(二)如借款人未能全部履行借款合同债务,乙方的赔偿责任可因未得到履行的借款合同债务而部分或全部抵消。

第七条非因乙方过错导致质物的价值减少,甲方应在30天内向乙方提供与减少的价值相当的担保。

第八条质押期间,未经乙方书面同意,甲方不得赠与、转让、兑现、再质押或以其他任何方式处分本合同项下的质物。经乙方书面同意,甲方转让、兑现质物所得的价款应优先用于向乙方提前清偿其所担保的债权。

第九条甲方以债权、存款单或其他有价证券出质的,其兑现日期先于还款日期的,乙方有权选择下列任何一种方式处理:

(一)到期兑现用于提前清偿贷款;

(二)转换为定期储蓄存单继续用于质押;

(三)用乙方认可的等额债权、存款单调换到期债券、存款单。

第十条质押登记

(一)依据相关法律规定必须办理出质登记的,出质人与质权人应在本合同签订之日起15日内到有关机关办理权利出质登记手续。

(二)质押登记事项发生变化,依法需进行变更登记的,出质人与质权人应在登记事项变更之日起15日内到有关登记机关办理变更登记。

第十一条质权的实现和消灭

(一)借款人无论何种原因未按借款合同约定履行到期应付债务(包括因借款人或担保人违约而由贷款人宣布提前到期的债务或债权人按照法律规定或合同约定宣布解除合同而产生的损害赔偿),质权人有权直接变卖、拍卖质物或将质物折价清偿所担保的债权。如果采取变卖或折价方法处分质物,变卖价格或折价金额由双方协商确定。协商不成的,质权人应采取拍卖的方法处分质物。

(二)处分质物所得款项在优先支付质物处分费用和本合同项下出质人应支付或偿付给质权人的费用后,用于清偿借款合同项下的债务。

(三)质权因以下原因而消灭:

1.主债权消灭;

2.质权实现。

质权因主债权消灭而消灭的,质权人应将其保存的质物及权利证书交还出质人。

第十二条缔约过失和违约责任

(一)本合同签订后,出质人拒绝或拖延交付质物,致使质押不能生效的,构成缔约过失,出质人应对质权人承担质押担保范围的赔偿责任。

(二)下列事件之一即构成质押人在本合同项下的违约:

1.因出质人的原因导致质押无效;

2.出质人以任何方式(作为或_____)妨碍质权人根据本合同有关约定处分质押物。

1.解除与出质人之间的借款合同或宣布借款合同提前到期;

2.要求出质人赔偿质权人因出质人违约而蒙受的一切直接或间接损失(包括但不限于质权人遭受的借款合同项下贷款本金、利息和费用的损失);

3.仅需通知,将出质人在质权人以及中国XX其他机构处任何账户内的资金或对质权人以及中国XX其他机构享有的债权与质押担保债权相抵消。

第十三条费用

与本合同及本合同项下质物有关的一切费用(包括但不限于本合同项下的登记、公证费及质物的_____、运输、仓储、保管、估价、维修、保养、处分等费用),均由出质人支付或偿付。

第十四条权利放弃

质权人给予出质人的任何宽容、宽限、优惠或延缓行使本合同项下的任何权利,均不影响、损害或限制质权人依本合同和法律、法规而享有的一切权益,不应视为质权人对本合同项下权利、权益的放弃,也不免除出质人在本合同项下应承担的任何义务。

第十五条合同的修改、补充和解释

(一)本合同经双方书面同意,可以修改或补充;本合同的任何修改和补充均构成本合同不可分割的一部分。

(二)本合同的未尽事宜,应按照本合同所担保的借款合同的有关条款解释或办理。

(三)本合同任何条款的无效均不影响其他条款的效力。

第十六条争议解决、法律适用和管辖

本合同的一切纠纷均适用中华人民共和国法律。凡因履行本合同而产生的纠纷,双方应通过友好协商解决。在协商无效时,双方同意采用下述第_________种方式解决:

1.向借款合同约定的人民法院起诉,通过司法程序解决。

2.由______________委员会进行_____。

与诉讼或_____有关的所有费用均由保证人承担,但法院判决或_____委员会裁决另有规定的除外。

第十七条合同生效

本合同在下列条件满足后生效:

1.合同双方当事人签字盖章;

2.出质人本合同第五条质物清单所列质物交付于质权人。

本合同一式_________份,由出质人执_________份,质权人执_________份,_________执_________份,具有同等的法律效力。

出质人(签章)_________质权人(签章)_________

法定代表人或授权签字人:_________法定代表人或授权签字人:_________

电话:_________电话:_________

签订时间:_________年___月___日签订时间:_________年___月___日

签订地点:_________签订时间及地点:_________

区域经销合同违约(篇五)

1、在房屋租赁关系上,要求解除的一方,应该提取1个月通知对方,否则就属于违约(合同另有约定除外)。

2、租房合同中对违约金有约定(租房违约金的数额是由当事人双方通过事先约定而确定的)、则按约定的违约金比例支付。

3、约定的违约金过高或过低可以请求变更,约定的违约金超过实际损失30%的可认为约定过高,可要求降低。

4、房屋租赁合同中对违约金没有约定,应按对方违约对你造成的实际损失来计算并退回押金和多余的房费。

5、租房违约金的支付是独立于履行行为即给付房租之外的给付。

6、租房违约金的处理:

双方按照租赁合同的约定处理,赔偿约定的金额,如果协商不成,可到法院提起诉讼。

7、在房屋租赁关系上,要求解除租赁合同的一方,应该提取1个月通知对方,否则就属于违约(合同另有约定除外)。

8、租房合同中对违约金有约定(租房违约金的数额是由当事人双方通过事先约定而确定的)、则按约定的违约金比例支付。

9、约定的违约金过高或过低可以请求变更,约定的违约金超过实际损失30%的可认为约定过高,可要求降低。

10、房屋租赁合同中对违约金没有约定,应按对方违约对你造成的实际损失来计算违约金并退回押金和多余的房费。

11、租房违约金的支付是独立于履行行为即给付房租之外的给付。

12、违约金的处理:

双方按照租赁合同的约定处理,赔偿约定的金额,如果协商不成,可到法院提起诉讼。

合同违约起诉状范本


原告:_________设计院,住所:_______________________;

法定代表人:____________,电话:____________________。

被告:_________房地产开发有限公司,住所:_______________________;

法定代表人:____________,电话:____________________。

诉讼请求:

1、请求法院判决被告支付设计费_________元及逾期支付的利息_________元;

2、请求法院判决被告支付违约金_________元;

3、请求法院判决本案诉讼费由被告承担。

事实和理由:

_________年____月____日,原告和被告签订了一份《________工程设计合同》,约定设计费金额为人民币_________元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日____‰支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付_________元,尚欠设计费_________元至今未付。

经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。

此致

__________人民法院

具状人:_________设计院(盖章)

法定代表人:___________(签章)

_________年____月____日

附:合同副本____份。

本诉状副本______份。

其它证明文件____份。

最新联合经营协议书精选


随着世界贸易的发展,合约的存在可以帮助违法行为进行签订合同时,合同词句的表述要准确清晰、严谨,避免模棱两可。那么,你知道合同应该如何撰写吗?以下是小编精心收集整理的最新联合经营协议书精选,带给大家。希望能对你有所帮助,请收藏。

最新联合经营协议书 篇1

场地业主:_______

地址:_______ (以下简称甲方)

负责人代表:_______ (以下简称乙方)

法人代表:_______

住址:高县沙河跳墩村双河2组

甲、乙双方自愿、平等、互利原则下,共同反复协商一致,就甲乙双方联合经营鑫安汽修厂事宜达成如下协议:

一、甲方提供其有权使用的位于宜宾市翠屏区南岸航天社区超滩组鱼塘(场地)面积约1500平米。

二、乙方出全资、全权管理。

三、联合经营时间

自协议签订之日20xx年7月1日起至国家征地为止。

四、联合经营范围

宜宾市翠屏区鑫安汽修厂主营货车、工程车维护、保养、二类维修、总成修理、更换零部件、代售零部件等。

五、甲、乙双方的权利及义务

1、甲方权利义务:

(1)、负责提供有效的合法土地(场地)。

(2)、负责场地经营使用无第三方插足和任何干扰。

(3)、如遇当地或周边地区的无理插足干扰阻碍正常经营的,应主动进行排解和处理。

2、乙方的权利和义务

(1)、负责场地中的厂房、设备、水电、生活场所的设计建设。

(2)、承担经营场所中因建筑物、设备安装所需材料资金,在经营途中遇国家建设、开发商征地等无法继续经营或协议期满不再继续经营等因素产生的经营、经济赔偿由乙方享受,并且如赔偿款项按程序划拔到甲方帐户,甲方必须在接收到款当日或次日转到乙方帐上。甲方不得以任何理由扣除或延时转交,否则甲方承担全部法律和经济责任。

(3)、乙方负责自主独立经营,甲方不参与乙方必须按国家法律、法规进行正常经营并对财务、安全城乡综合治理进行全面负责,同时,乙方有视市场需求变化自主经营。

(4)乙方在经营中,严格按经营范围行使正当经营权,不得超范围经营项目。

六、利益分配

联合经营中产生的盈亏均由乙方全权承担,甲方每年收益乙方必须保障,从协议之日起乙方每年向甲方返利人民币_______元,返利时间在每年六月一日前,另外,今后涉及到国家或开发商对此土地(场地)进行开发赔偿时,乙方按实际的赔偿时,乙方按实际收到的赔偿款的15%返还给甲方。

七、合同履行期间,除国家建设及开发商征地等,甲方不再以任何理由向乙方收回土地,如因任何一方违约,赔偿守约方20000元,大写:贰万元整违约金。确因国家建设需要乙方必须见到有关文件通知后在限期内退还甲方。

八、未尽事宜,双方共同协商解决,任何一方不得擅自修改。

九、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、盖章生效,具有同等效力。

甲方:_______乙方:_______

协议签订地点:_______

当地社区

社员代表签字盖章:_______

_______年_______月_______日

最新联合经营协议书 篇2

甲方:

乙方:

为促进医疗事业的发展,运用现代高科技医疗设备和医疗技术,形成医院技术优势,引进先进的管理理念,更好地为广大患者服务。经甲乙双方友好协商,就联合经营结石专科,达成如下协议:

一、 联合经营时限:

联合经营期限 年,自20xx年 月 日至 年 月 日(合作期满后,只要国家政策许可,双方继续进行第二期合作)。

二、 甲方责任和义务

1 提供门诊部 1 间房屋供乙方业务开展使用。

2 负责科室水电暖的供应。

3 负责提供办公桌椅、处方及所需的各种医用表格。

4 负责科室的药品保管发放。

5 负责协调做好医院行政部门、医疗辅助科室、后勤保障等部门配合工作。

6 负责科室医护人员政治思想、医德医风、医疗安全的教育管理,协助乙方招聘医护人员。

7 合同期间,不得重复开设乙方所开设科室。

8 合作科室享有院方其他门诊科室同等医疗医保新农合政策。

三、 乙方责任和义务

1 乙方的经济实行独立核算,自负盈亏,严格执行甲方各项医疗的规章制度。

2 负责定期安排业内专家来院指导科室技术业务,费用由乙方承当。

3 负责聘用科室需要的其他医护人员,所聘人员必须具有行医资格。

4 负责科室医疗器械设备的投入及维护。

5 负责科室所需药品的采购,所购药品必须证件齐全。

6 负责科室的宣传工作,宣传工作必须符合国家有关规定,所有宣传费由乙方承担。

四、双方责任与义务

1 联合经营期间,甲乙双方应密切合作,相互配合,不得相互抵毁,影响双方的声誉。

2 联合经营期间,如出现卫生、物价及其他行政部检查等,甲方应积极出面协商调解,不得推诿。

3乙方收入为结石治疗费、乙方所购药品费零售价 %。如乙方为业务需要使用甲方医疗设备辅助检查CT、化验、住院护理费、床位费、观察费、甲方药品等收入 %归甲方所有 %归乙方所有

4 甲方负责联合科室的收费。

5 若国家政策调整,导致本合同不能履行或不完全履行,甲方回购乙方所购置的医疗设备,按国家医疗设备折旧规定,递减实际投入使用年或月份折旧费后付款。

五、 联合经营目标

1 科室综合实力提高

2 医院总体医疗水平和品牌、知名度扩大

3 经济目标:乙方每年交给甲方管理费 元,每季度一交。

六、 本协议及其附件,经双方签字后生效。

七、 其他未尽事宜,由双方协商解决。如需双方签署补充协议,是对本协议的补充和修订,与本协议具有同等法律效力。

八、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。本协议自签订之日起生效。

最新联合经营协议书 篇3

甲方:_________________________?

乙方:_________________________

甲乙双方本着平等互利的原则充分协商,联合经营“______公司系列产品”。

一、经营形式

1.甲方向乙方提供一定数量的样品,用于本协议期间乙方商铺的陈列展示。

商铺地址:________________

2.样品由乙方负责的保管和展示,如有损坏和遗失,按公司供货价格结算。

3.由乙方按甲方要求,接受客户定单。

4.乙方接受定单后及时通知甲方,甲方定期(每___天)发送已制作的产品。

5.甲方按照客户要求,对产品进行制作加工。

6.乙方同意在同甲方合作期间,不经营其他公司同类系列产品。

二、价格

1.乙方享受甲方标准批发价格。

2.大宗定单或特殊规格的产品加工制作价格双方另议。

3.为保证市场价格的稳定,建议乙方按甲方统一的市场零售价销售。(价格见附件)

三、货款支付

1.乙方每___周向甲方支付上周销售产品的货款。

2.乙方对外销售,建议以款到交货形式。

四、违约责任

由于一方过错,造成本合同不能履行或不能完全履行时,由过错的一方承担违约责任;如属双方的过失,根据实际情况,由双方分别承担各自应负的违约责任。

五、其他

1.协议中如有未尽事宜,由双方协商作出补充规定。

2.本协议有效期一年,自____年___月___日 至___年___月___日。

3.本协议正本一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方:(公章)____________

代表人:__________________

银行帐户:________________

地址:____________________

日期:____________________

乙方:(公章)____________

代表人:__________________

银行帐户:________________

地址:____________________

日期:____________________

甲方:____________________

乙方:____________________

双方经友好协商,对于____________合作一事达成如下协议:

合作期限:_____________________

一、 甲方责任

1.甲方需提供足够的经营场所,用于合作。

2.甲方需提供安全及保卫工作,及其一切工商税务和治安费用等,其包括:水电,治安,公共关系,房费等一切费用。

3.甲方需保证场内的正常运行,并负责机器设备和工作人员的安全。如出现人为破坏,被盗,没收均由甲方全面负责,照价赔偿。

二、 乙方责任

1.乙方需提供全套机器设备并负责维修费用等。

2.乙方提供技术人员。

三、分成方式

1.双方按营业收入的___:___分成,甲方___%,乙方___%。

2.每日结帐一次,帐与现金由甲方代管。乙方结帐时按机器的总底分结算,乙方不定时间查看帐目。

四、其他

1.如有特殊情况,经双方协商协议解决。

2.如受政策影响,特殊情况和经营状况不好,甲方需保证乙方的设备安全运出。

3.双方必须严格遵守合同规定,如单方违约,任何一方有权中止合同。

4.本合同一式两份,双方各执一份,即签字之日起生效。

甲方:_____________________

乙方:_____________________

_______年_______月_______日

甲方(委托方):

地址:

法定代表人:

乙方(受托方):

地址:

法定代表人:

鉴于:

1、 年 月 日, 公司(即甲方,以下简称公司)董事会通过《关于 的决议》,决定对公司实施整体(或业务)托管经营。

2、乙方是依据中华人民共和国法律设立的 公司,具有签署和履行本协议的独立法人资格和权利,愿意接受甲方委托对公司实施整体(或业务)托管经营。

为进一步提升公司管理水平,提高公司经营效益,实现公司跨越发展,甲方同意授权乙方对公司实施整体(或业务)托管经营。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规的相关规定,甲、乙双方经自愿、平等协商一致,就公司托管事宜达成协议如下:

第一条 托管标的

1.1 本协议项下托管标的名称为: ,成立于 ,地址: ,

法定代表人: ,注册资本: ,企业性质: ,经营范围: 。

1.2 根据《 审计报告》的记载,截止到? 年?月?日,公司总资产为人民币? 万元、总负债为人民币? 万元、所有者权益(净资产)为人民币??万元;职工人数为?人,其中离退休人员? 人。

第二条 托管期限

本协议项下乙方对公司的托管经营期限为 年,自乙方整体接管公司之日起算。

第三条 托管事项

3.1 本协议托管经营期限内,乙方全面负责公司的生产、经营、管理(或业务)。具体包括:

3.1.1 主持公司的生产经营管理工作,组织实施公司董事会决议;

3.1.2 拟订、组织实施公司年度经营计划和投资方案;

3.1.3 拟订公司的年度财务预算方案、决算方案;

3.1.4 拟订公司内部管理机构设置方案;

3.1.5 公司董事会授予的其他职权。

3.2 乙方托管经营期间,公司的产权隶属关系保持不变,公司资产依法归公司所有。

第四条 托管经营目标

4.1 乙方承诺:在乙方托管经营期内,公司净资产应保持不低于 万元,税后利润年平均增长率不低于: ,负债率小于 。

4.2 本协议生效后 日内,乙方应组成不少于 人的托管组,具体负责本协议项下托管经营工作。乙方托管组人员名单应当报公司董事会备案,否则甲方有权不予接收。

4.3 本协议生效后 日内,乙方应当向公司董事会提交企业托管经营方案。托管经营方案经公司董事会审批同意后,由乙方负责组织、实施。

第五条 托管经营担保

5.1 本协议生效后 日内,乙方应当向甲方提交金额为人民币_________元整(大写: )的.托管经营保证金(或由国有或股份制商业银行省级分行出具的担保金额为人民币_________元整(大写: )的履约银行保函),作为乙方履行本协议项下托管经营义务的担保。

5.2 乙方违反本协议约定或给甲方造成损失的,甲方有权直接从托管经营保证金中扣收违约金或要求担保银行在担保金额范围内支付违约金。

5.3 托管经营期限届满或本协议提前终止,乙方应当将扣除违约金后的托管经营保证金余额或履约银行保函返还乙方。

第六条 托管费用及支付

6.1 本协议项下托管费用为人民币 元(大写: )。

6.2 甲方分 期支付托管费用,其中第一期托管费用于 年 月 日向乙方支付,第二期托管费用于 年 月 日向乙方支付,第三期托管费用于 年 月 日向乙方支付……

第七条 甲方(董事会)的权利和义务

7.1 甲方依法对公司资产享有法人财产权。

7.2 对乙方提出的公司年度经营计划、重大经营决策、重要资产处置等重大事项享有审查、否决权。

7.3 有权对乙方的托管经营活动进行监督、检查,有权向乙方提出书面整改意见。

7.4 有权对乙方进行经营目标考核,有权委托专业机构对乙方的托管经营活动进行审计、评估等。

7.5 有权任命公司主要财务负责人,公司会计部门直接对公司董事会负责。

7.6 负责办理本协议项下公司托管事宜的审批手续,确保乙方托管经营合法、有效。

7.7 按照本协议约定向乙方支付托管费用。

7.8 按照本协议约定协助乙方组织、协调有关托管经营工作。

7.9 不得非法干涉乙方正常的生产、经营、管理活动。

第八条 乙方的权利和义务

8.1 有权按照本协议约定接管公司,有权以公司名义开展对外经营活动。

8.2 有权按照本协议约定组织、实施公司的生产、经营及管理活动。

8.3 有权要求甲方按照本协议约定支付托管费用。

8.4 应当确保公司资产实现保值增值,保证托管经营目标的实现。

8.5 应当妥善保管甲方移交的各项文件、资料,托管经营期满后按照本协议约定移交甲方。

8.6 依法经营,按照工商、税务等机关的规定和要求办理公司年检、依法纳税。

8.7 严格执行企业财务会计制度,遵守公司各项管理制度。

8.8 乙方应按季度向甲方董事会提交财务、业务报表和甲方要求提交的其它资料,定期报告 公司经营情况。

8.9 接受公司董事会的监督、检查与质询,按照董事会的要求进行整改。

8.10 未经公司董事会书面同意,不得以公司名义贷款、提供担保,不得以出租、出借、赠与、转让、质押、抵押等任何方式处分公司财产。

8.11 按照本协议约定履行托管经营义务,不得部分或全部将公司交由他人托管经营。

8.12 不得为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,不得自营或为他人经营与托管公司同类的业务。

第九条 托管事项的交接

9.1 本协议生效后 日内,甲方负责拟订企业托管移交清单,向乙方移交企业法人营业执照、公章及其它印鉴、银行帐号、管理文件、人事档案、业务档案、技术资料、财务账册、资产凭证等全部公司经营管理资料。

9.2 企业移交工作完成后 日内,甲、乙双方共同对企业托管移交清单进行签章确认,乙方实际接管公司。

9.3 乙方托管经营期满前 日内,甲、乙双方应当共同委托专业机构对公司进行财务审计。甲、乙双方依据专业机构的审计报告制定移交方案。

9.4 托管经营期限届满之日起 日内,甲、乙双方共同签署《企业托管经营终结确认书》,乙方结束并退出对公司的托管经营。

第十条 公司债权、债务的处理

10.1 根据《 公司债务处置方案》,乙方接管前的公司债务由公司自行承担。

10.2 本协议托管经营期间,乙方应采取有力措施、积极追偿公司债权,债权回收所得归公司所有。

10.3 乙方因履行托管经营义务形成的债务,由公司承担。但因乙方过错等原因形成的债务,由乙方自行承担,与公司无关。

最新联合经营协议书 篇4

甲方:

地址:

电话:

传真:

乙方:

地址:

电话:

传真:

甲、乙双方经平等、友好协商,本着互利互惠的原则,就甲方与乙方在艺茂中心商城联营合作经营达成如下协议:

一、甲方自愿为乙方所提供的商品在XXX商城FCOO1号和F6001号商铺销售提供经营场所,进行销售,甲方承诺承担商铺的前期装修费用。

二、甲方确认经销商品除甲方第一次进货约20万元(详细见清单)外新进商品所有权属乙方。经销商品到达商铺后,甲方将指派专人与乙方所派人员一起进行销售工作;甲方主要负责财务和仓库部门,乙方主要负责销售部门。

三、乙方承诺提供商城经销商品的进货价格,不得高于乙方的出厂价格和对外批发价,最高不能高于对外批发价的90%的价格作为进货价格成本。

四、乙方确认以甲方名义与XXX签订租赁合同,承租权属于甲方,并于甲方名义办理营业执照。

五、甲方同意以乙方公司确定的品牌对外经营,乙方提供的经销商品必须符合相关产品质量技术标准。

六、乙方同意本合作商场作为广东地区的唯一专卖商场,广东其他地区采购公司产品必须经本商场作为本商场的销售收入。

七、客户通过本商场与乙方公司工厂联系订购产品其业绩亦计入本商场,其销售利润最低不能低于%计入本商场利润进行分配。

八、本商场的人员由甲乙双方确认聘任,其职务、工资待遇亦由甲乙双方共同确认。

九、经营前期假若亏本乙方不用投入现金,先由甲方垫付费用,待按会计结账有利润产生时再行分配。

十、乙方投入本商场商品的进货总值半年内不能低于80万元。乙方投入的商品本商场不用支付款项并保证投入商场的商品不是呆货劣货。

十一、每日的销售额、进货额、库存额由双方派出人员盘点核实签名确认为准,每月结算。

十二、甲方有权要求乙方更换适销不对路的商品包括甲方第一批所进20万元内的商品,乙方新品应第一时间在本商场推广销售。

十三、甲方将在本合同生效后七日内,为乙方提供符合经销商品条件的经销场地,乙方将派人前往布置摆设,并在七日内完成此项工作。

十四、甲方对乙方提供的经销商品实施验货点收制度,所售商品由乙方统一收款记账,每月第一天双方对账,核对前一月的实际销售数量和销售金额。经销商品销售净利润的65%作为甲方应分利润,由甲方直接在销售款项中提取,另外35%的经营利润由甲方于次月十日前支付给乙方(遇节假日顺延)。

十五、本合同中所称销售利润,是指按照现行会计准则之规定计算的净利润,即销售收入扣除成本、费用及税金后的净利。

十六、本合同有效期为壹年,自20xx年月日起至20xx年月日。经双方有权代表签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。

十七、合同到期前二个月,双方应就是否续签合同达成一致,如不再续签合同,则乙方在合同到期日后十天内,应收回存放于商铺之经销商品(以双方交接单为准),否则,存放费用由乙方承担。

十八、本合同未尽事宜,由双方协商解决。协商不能解决的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

甲方:乙方:

有权代表人:有权代表人:

签订日期:20xx年月日签订日期:20xx年月日

最新联合经营协议书 篇5

合作甲方:

合作乙方:

为适应市场经济和拓展建筑市场的需要,发挥联合双方的各自优势,以利提高企业经济效益和社会效益,为用户提供高质量、高速度、高效益的优质服务,本着互相信任、平等自愿、优势互补、共同发展的原则,就目的装修、软装及销售相关事宜,经合作双方协商,达成如下协议。

一、项目概况:

1、项目概况:

2、项目合作范围:

二、联合经营条款:

1、本项目由甲乙双方共同组建项目经营团队,对项目实行项目管理。

合作项目管理团队人员组成和责任分工由甲乙双方另行协商后确定。

2、联合经营实行风险共担,利润共享原则。甲乙双方按比例承担风险和分享利润,甲方在合作项目中所占有的份额比例为项目中所占有的份额比例为%。

三、资金、财务及项目预结算管理:

1、合作经营管理团队负责为项目建立专门财务账务,核算资金收支及财务成本。

2、按规定时间和内容逐月上报进度统计报表给合作双方。

四、违约责任合作双方中任何一方未按本联合协议约定条款履约,违约方承担对守约方损失的赔偿责任,包括但不限于直接损失、间接损失和名誉损失等。

五、附则

1、业主的《招标文件》、联合经营的《投标文件》和合同均为本协议的附件。

2、本协议自签订之日起生效,本项目所有合作经营事宜完结后终止。

3、本协议一式肆份,合作甲方执贰份,合作乙方执贰份。

%,乙方在合作项目的装修、软装及销售等全部事宜。

项合作甲方:(盖章)代表:(签字)合作乙方:(盖章)代表:(签字)

最新联合经营协议书 篇6

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商达成以下协议,望双方共同遵守,任何一方不得违反以下协议的各项条款。

协议内容如下:

一、 甲乙双方共同经营大沙业务,以新郑和谐涂料有限公司(付东顺)和罗山莽张镇顺发沙业(钟在福)签订的协议的延续与承接。对外以新郑和谐涂料有限公司名义经营管理。本次大沙经营管理系统统一由甲方付东顺全权负责,乙方杨新立负责财务的收入与支出,其他人员协助付东顺管理经营大沙业务。

双方经营大沙业务共需投资人民币陆百万元整(600万元),甲方投资300万元,乙方投资300万元。

二、 经营大沙业务需购买以下设备:大型运输车15台,50载重机一部,上海大众(普通桑塔纳)1台,皮卡车2台。

三、 双方占有股份并按照股份分红,甲方占经营合作项目总股份的50%,同时享受利润分红的50%,乙方占经营合作项目总股份的50%,同时享受利润分红的50%。

四、 双方合作经营协议暂定期限为三年,双方经营终止时,所有合作项目投资的固定资产分配为:甲方占50%,乙方占50%。

五、 从正式经营开始起,暂不分红,盈利部分用于偿还车辆按揭款和四方投资款。在前期投资款和车辆购置款还清后,双方按月按比例分红。

本次经营为独立经营业务,与各合伙人其他业务的债权债务无关,资金专款专用。

六、 联合经营大沙项目部机构组织、人员定额及工资为:项目部管理人员4名,项目部业务管理人员2名,勤杂人员2名,大车司机22名,小车司机2名,装载机司机1名,工资按商定额为准。

七、 四方的责任,甲方派业务负责人1名,负责运营方面的业务(如:负责车辆的运输安全、维修,司机的管理,负责协调地方上的业务关系,负责解决车辆运营线的相关事宜等),同时甲方派财务会计人员1名,负责项目部的财务收支及记账。乙方派项目负责人1名,负责项目部的后勤运营管理,收沙以及日常生活的维持,同时派财务出纳1名,负责现金的收入与支出。甲方负责沙场的经营和地方的协调,并且负责监督每月的经济收入和支出,以及分红。

八、 以上所有管理人员工资、管理人员的任用、管理人员的分工与调整,都由甲乙双方合作人共同协商决定。

九、 以上各条款甲乙双方在合作协议书上签字生效后,任何一方不得以任何理由违约或终止协议的执行。违约方要承担违约的一切经济损失和法律责任。

十、 四方在合作经营中如出现联合经营协议书中没有涉及到的条款,由甲乙双方共同协商后解决,或签订补充协议,补充协议有同等的法律效力。

十一、 本协议一式四份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

十二、 本协议自签字之日起即可生效。

甲方: 乙方:

年 月 日

显示全文